Договор поставки оборудования с монтажом

Договор поставки и монтажа оборудования — Договор поставки товаров, продукции

г. ______________

«____»__________ 20__г.

______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании __________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1
Предмет договора

Поставщик обязуется:

1.1 Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им Оборудование согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору) Покупателю для использования в предпринимательской деятельности;

1.2 Осуществить за плату работы по монтажу поставленного Оборудования с использованием материалов Поставщика.

Статья 2
Стоимость (цена) договора

2.1. Цена настоящего договора составляет ______________ (______________) рублей, в том числе НДС (18 %) ______________ (______________), что подтверждается спецификацией (Приложение)

2.2. Эта сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему Договору.

Статья 3
Порядок оплаты

3.1. До «____»__________ 20__г. Заказчик обязуется перечислить на счет Подрядчика ______________ (______________) рублей, в том числе НДС ______________ (______________) в качестве аванса по данному Договору.

3.2. В течение ________ дней со дня подписания акта сдачи-приемки перечислить оставшуюся сумму, а именно — ______________ (______________) рублей, в том числе НДС ______________ (______________).

Статья 4
Обязательства сторон по договору

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Осуществить монтаж поставляемого оборудования согласно ст. 1 настоящего Договора не позднее ______________ года, при условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты.

4.1.2. Выполнить Работы, указанные в ст. 1 настоящего Договора в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

4.1.3. Гарантировать качество поставленного Оборудования и выполненных Работ по настоящему Договору.

4.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному Покупателем адресу.

4.1.5. Неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

4.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое Оборудование.

4.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем, на условиях поставки Адрес Покупателя. Поставка сопровождается Актом приемки-передачи. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания Акта приемки-передачи.

4.1.8. По окончании выполнения Работ по настоящему Договору Поставщик представляет Покупателю Акт приемки-сдачи выполненных Работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в Акте приемки-сдачи выполненных Работ отдельной строкой.

Покупатель в течение ________ рабочих дней рассматривает и утверждает Акт приемки-сдачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке Работ.

В случае непредставления мотивированного отказа в ________-дневный срок с момента представления Поставщиком Акта Покупателю Акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.

4.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Поставщик вновь передает Покупателю Акт приемки-сдачи, после чего вступает в силу п. 4.1.8.

4.1.10. Несмотря на подписание Акта приемки-сдачи, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

1. Договор поставки товара
2. Недопоставка товара по договору поставки
3. Отличие договора купли продажи от договора поставки
4. Договор подряда на ремонт квартиры
5. Договор на поставку газа в частный дом
6. Договор оказания услуг по ремонту оборудования
7. Договор на обслуживание газового оборудования в многоквартирном доме
8. Договор поставки металлопроката
9. Договор поставки нефтепродуктов

Образец договора поставки и монтажа оборудования — Домашний юрист

В процессе подписания договора о поставке и установке какого-либо оборудования важно помнить, что наличие в нем каких-либо опечаток и ошибок недопустимы. Если этому есть место, при возникновении спорных ситуаций, которые требуют судебного решения, может произойти такое, что договор будет признан недействительным и возможности возврата денежных средств может не быть.

При необходимости он может браться за основу будущего соглашения о поставке и монтаже.

Согласно прописанным условиям соглашения по вопросу поставки оборудования, поставщик должен принять на себя обязательства по поставке определенного оборудования в оговоренные периоды заказчику (покупателю).

В свою очередь заказчик в обязательном порядке должен принять оборудование, а также проверить его качество. При отсутствии каких-либо возражений происходит оплату за поставку.

Соглашение может содержать в себе такие весомые требования, как:

• условия по установке (монтажу) и пусконаладочной работы оборудования;
• уровень ответственности поставщика при поставке оборудования с дефектами;
• возможный переход прав собственности на оборудование, если оно обладает какими-либо дефектами.

Требования к типовому договору

В соглашении в обязательном порядке должно быть указано место, в котором будет происходить монтаж поставляемого оборудования.

Несмотря на то, что поставщик реализовал качественное оборудование, на протяжении всего гарантийного периода он является ответственным лицом и в случае его выхода их строя обязан либо заменить, либо же провести бесплатные ремонтные работы согласно подписанному договору.

В подписанном соглашении должна быть указана полная себестоимость приобретаемого оборудования, в том числе и порядок исчисления.

Себестоимость, которая указана в соглашении не может быть подвержена видоизменению, и являются актуальными на протяжении всего периода действия документа.

Соглашение о поставке и монтаже оборудования обретает юридической силы сразу после подписания сторонами. В завершении оно должно быть заверено оттисками обеих сторон.

Предмет соглашения

Предметом соглашения считается поставка оборудования согласно составленной спецификации, которая считается частью договора. Поставщик берет на себя обязательства не только по поставке, но и установке оборудования согласно спецификации.

В обязательном порядке оборудование должно иметь в наличии все сертификаты. В свою очередь заказчик обязуется принять поставляемое оборудование и произвести оплату также за монтаж.

Условия поставки

Ключевые требования:

1. Поставщик должен совершить передачу оборудования заказчик в четко оговоренные периоды после внесения авансового платежа.
2. Поставка оговоренного оборудования осуществляется по четко указанному адресу заказчика.
3. Товар считается переданным только после того, как заказчиком будет подписан соответствующий акт о выполнении монтажных работ, а также товарно-транспортная накладная.
4. Поставщик обязуется совершить передачу оборудования согласно принятым стандартам РФ, которые действуют на конкретную продукцию, в том числе соблюдают технические условия. Это должно подтверждаться соответствующими сертификатами качества. Обязательно следует передать инструкцию по эксплуатации на установленное оборудование заказчику.
5. Поставщик в обязательном порядке должен передать заказчику оборудование в упакованном виде, что в полной мере обеспечивает ему сохранность.
6. Поставщик в обязательном порядке должен послать уведомление заказчику о скором прибытии груза;
7. все монтажные работы, включая пусконаладочные должны быть выполнены четко в указанные соглашением периоды.

Себестоимость соглашения и порядок совершения оплаты

В данном разделе соглашения следует указывать:

1. Себестоимость самого оборудования, а также монтажа. Стоимость указывается в отечественной валюте с учетом НДС.
2. Оплата осуществляется по безналичному расчету на указанные в договоре реквизиты поставщика. Стоимость, указанная в договоре не может быть изменена в дальнейшем.
3. Подробный порядок оплаты. Здесь нужно описать процент авансового платежа и так далее.
4. Период оплаты после выставленного поставщиком счета. Он выставляется после подписания товарно-транспортной накладной.
5. Последняя часть оплаты осуществляется по завершению монтажа и пусконаладочных работ.

Важно помнить: день совершения оплаты считается тем, когда деньги были переведены на счет поставщика.

Передача оборудования

В данном разделе необходимо пописать такие нюансы:

1. Поставщиком гарантируется полное соответствие нормам РФ, которые относятся к определенному оборудованию. В обязательном порядке наличие подтверждения в виде сертификатов.
2. В процессе поставки оформляется товарно-транспортная накладная и в дальнейшем передается заказчику для подписания после принятия.
3. Заказчик в присутствии представителей поставщика должен осуществить проверку оборудования не только по объему, но и по факту целостности упаковки и самой продукции.
4. После осуществления проверки заказчиком целостности поставляемого товара должна быть подписана товарно-транспортная накладная.
5. Если имеются претензии относительно повреждений, об этом указывается в соответствующем акте.
6. После составления акта (в случае обнаружения каких-либо повреждений) должен подписывать его представитель поставщика, а заказчик мгновенно уведомляет о случившемся поставщика.
7. При обнаружении дефектов заказчик имеет полное право потребовать возврат оплаченной суммы в полном размере либо же произвести замену.
8. Все затраты, связанные с заменой либо ремонтом ложатся на поставщика.

Ответственность каждой стороны

прописываются:

1. При наличии факта не полного исполнения своих обязанностей виновная сторона несет полную ответственность согласно законодательству РФ.
2. При наличии факта просрочки поставки оборудования, заказчик имеет полное юридическое право потребовать компенсацию в виде начисления штрафной пенсии (проценты за каждый день). Причем проценты штрафа не могут быть начислены в размере, который превышает стоимость оборудования.
3. Факт начисления штрафной пени не может освобождать поставщика от исполнения своих обязанностей, предусмотренных данным документом.
4. При возникновении просрочки более чем на 1 день заказчик вправе расторгнуть действие соглашения в одностороннем порядке, а все убытки возложить на противоположную сторону.

Маркировка груза, отгрузка

В обязательном порядке поставщику необходимо обеспечить передачу заказанного оборудования в упаковке, которая способна обеспечить сохранность от возможных механических повреждений.

Поставщик берет на себя полную ответственность перед заказчиком за порчу, повреждения, в том числе и поломку оборудования (включая возникновение коррозии) из-за применения упаковке ненадлежащего качества.

прописывается:

• обязанность поставщика предоставить гарантию на переданное оборудование, которое вступает в силу после подписания акта приема;
• гарантии на поставляемое оборудование заказчику в плане его соответствия всем техническим условиям и существующим иным стандартам (прописываются в индивидуальном порядке для каждой разновидности продукции);
• гарантия в замене оборудования либо же его ремонт в случае выхода из строя в процессе эксплуатации в оговоренные документом периоды, в том числе и его отправка по указанному адресу расположения сервисного центра;
• в случае выхода из строя отельных узлов, все затраты связанные с транспортировкой ложатся на поставщика;
• гарантия не распространяется на оборудования, которое эксплуатировалось до момента выхода из строя в ненадлежащих условиях либо же ест на нем какие-либо механические повреждения;
• после того, как заказчик уведомил поставщика о выходе из строя оборудования, гарантируется срочное принятие всех необходимых мер для решения этой проблемы;
• период, когда оборудование было на ремонте не идет в зачет гарантийного периода эксплуатации;
• по завершению ремонта поставщик вправе предоставить консультации заказчика по мерам предосторожностям способные избежать в дальнейшем выхода из строя.

Форс-мажор

Каждая из сторон может быть освобождена от ответственности только в том случае, если имело месту быть форс-мажорное обстоятельство (какие именно прописываются в индивидуальном порядке).

В случае наступления такой ситуации сторона незамедлительно обязана уведомить об этом противоположную сторону, в противном случае право на освобождение от ответственности аннулируется.

Кроме этого, сторона, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства, в обязательном порядке должна предъявить подтверждающие документы (их перечень указывается в индивидуальном порядке).

В ситуации, когда такая ситуация продолжается более 1 календарного месяца, противоположная сторона имеет полное право на расторжение соглашения в одностороннем порядке.

Споры (арбитраж)

Каждая из сторон обязуется в случае спорных ситуаций пытаться найти пути решения переговорными методами. Если же такой способ не завершится успехом, каждый имеет право на обращение с исковым заявлением в Арбитражный суд.

Стоит отметить, что судебный процесс в такой ситуации будет проходить исключительно по месту расположения ответчика, а не истца.

Защита информации (конфиденциальность)

Каждая из сторон после подписания договора обязана соблюдать полную конфиденциальность об условиях соглашения. При необходимости каждая из сторон обязана предпринять все необходимые меры для защиты информации, указанной в договоре.

Такие меры защиты не распространяются на случай, если узнать сведения потребуют сотрудники государственных органов (к примеру, налоговая инспекция либо сотрудники прокуратуры).

Дополнительные сведения

В процессе составления договора, каждая из сторон имеет полное право потребовать включения в состав дополнительных условий, которые, по их мнению, помогут избежать различных недоразумений в будущем.

Такая информация может быть занесена по согласию обеих сторон.

После указания всех пунктов в разделах, в конце необходимо указать реквизиты поставщика и заказчика, поставить подписи и заверить все оттисками каждой стороны.

Подробнее про договор поставки — в данном видео.

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: https://juristwin.ru/obrazec-dogovora-postavki-i-montazha-oborudovaniya.html

Договор поставки и монтажа оборудования №u0004Номер договораu0005

Общество с ограниченной ответственностью «Автоскан–Саратов», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сотниковой Екатерины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и u0004Полное_наимu0005, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице u0004Должность_рукu0005 u0004ФИО_рукu0005, действующего на основании u0004Документ_рукu0005, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется осуществить поставку, монтаж и настройку системы мониторинга транспорта «Автоскан», (далее — Оборудование), а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование, а также работы по его монтажу по цене, в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Количество, ассортимент, цена поставляемого Исполнителем Оборудования и работ по его монтажу, согласованы сторонами в Спецификации, являющейся приложением к настоящему договору, отдельно на каждую партию приобретаемого оборудования.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость Оборудования, его поставки, а также стоимость работ по его монтажу.

2.3. Оплата производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Предоплата в размере 50% от суммы выставленного счета, оставшиеся 50% в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Условия поставки и сроки выполнения обязательств.

3.1. Поставка и выполнение работ по монтажу Оборудования на транспортные средства Заказчика, а также последующая настройка Оборудования осуществляется на территории Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя.

4. Обязательства сторон по договору

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Осуществить поставку и монтаж Оборудования в сроки, установленные настоящим договором.

4.1.2. Гарантировать качество поставляемого Оборудования и выполняемых работ по его монтажу в соответствии с технической документацией производителя Оборудования.

4.1.3. При осуществлении работ соблюдать требования законов и иных нормативных актов по безопасности работ.

4.1.4. Предоставить Заказчику в полном объеме техническую документацию, сертификаты и акты установки на передаваемое и устанавливаемое Оборудование, а также произвести настройку программного обеспечения в срок, установленный п. 3.1. настоящего договора.

4.1.5. Предоставить Заказчику инструкции (в электронном виде) по работе с Оборудованием и программным обеспечением, а также провести обучение персонала.

4.1.6. По окончании поставки и выполнения работ по монтажу Оборудования Исполнитель предоставляет Заказчику товарную накладную на Оборудование и Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает и в случае отсутствия претензий утверждает Акт сдачи-приемки или направляет Исполнителю мотивированный отказ в приемке работ с указанием на замечания относительно качества выполненных работ. При этом Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней устранить недостатки в работе.

В случае непредставления мотивированного отказа в трехдневный срок с момента представления Исполнителем Акта Заказчику работы считаются принятыми и подлежат оплате Заказчиком.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять поставляемое по настоящему договору Оборудование, а также принять надлежащим образом выполненные работы по монтажу Оборудования.

4.2.2.Оплатить поставленное Оборудование и выполненные работы в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

4.2.3. Обеспечить Исполнителю все необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, в том числе наличие транспортных средств на территории Заказчика к началу проведения работ.

4.2.4. Обеспечить доступ Исполнителя к персональному компьютеру Заказчика для настройки программного обеспечения.

4.2.5. Провести мероприятия по обеспечению сохранности и соблюдению правил эксплуатации Оборудования, установленного на транспортных средствах (опломбировка панелей приборов и датчиков, осмотр при выезде, заключение договоров материальной ответственности с водителями).

5. Гарантия

5.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и поставленного Оборудования по настоящему договору в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания товарной накладной на Оборудование и Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. В течение гарантийного периода Исполнитель обязуется устранять за свой счет все неполадки, возникшие в процессе использования Оборудования, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации Оборудования.

5.3. Ремонт Оборудования не является гарантийным в следующих случаях:

— при несоблюдении инструкции по эксплуатации Оборудования и использовании его не по назначению;

— при наличии механических повреждений Оборудования (корпуса, обрыва или замыкания проводов), вызванных неправильной эксплуатацией, транспортировкой, хранением, воздействием агрессивной среды, высоких температур, а также попаданием инородных тел внутрь прибора.

— в случае самостоятельного ремонта Оборудования или третьими лицами, изменения электрической схемы, нарушении гарантийных пломб.

5.4. Претензии по качеству работы Оборудования в процессе эксплуатации не принимаются при нарушениях, вызванных неисправностью отдельных элементов электрооборудования автомобиля (датчика скорости, штатного датчика уровня топлива, тахометра/генератора, завышенного или заниженного напряжение бортовой сети).

5.5. Причина выхода из строя Оборудования определяется на основе акта проведения ремонтных работ Оборудования, представляемого Заказчику Исполнителем в срок до 7 календарных дней с момента демонтажа Оборудования.

Если причину выхода из строя оборудования установить не представляется возможным, Исполнитель отправляет Оборудование на предприятие — изготовитель для дальнейшего выяснения причин.

В этом случае Исполнитель представляет Заказчику акт проведения ремонтных работ в срок до 30 календарных дней с момента передачи Оборудования в ремонт.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае нарушения Исполнителем сроков поставки Оборудования и/или сроков выполнения работ по его монтажу и настройке, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

6.2. Если в процессе выполнения работ Исполнитель поставит Оборудование ненадлежащего качества или допустит нарушения при монтаже, ухудшившие качество работы Оборудования, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный Заказчиком срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

6.3. Все споры, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензий 10 (десять) календарных дней. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов силами сторон, они будут рассматриваться Арбитражным судом Саратовской области.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

7.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы сторона без промедления, но не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после наступления указанных обстоятельств, письменно должна известить об этом другую Сторону.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются сторонами.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.4. Каждая из сторон обязана заблаговременно уведомить другую сторону об изменении своих реквизитов.

8.5. Приложение к настоящему договору – Спецификация.

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель:	Заказчик:
ООО «Автоскан–Саратов»Адрес: 410028 г. Саратовул. Вольская, д. 2, к. 3

Источник: https://gigabaza.ru/doc/49024.html

Договор поставки оказания услуг по монтажу оборудования

Общество с ограниченной ответственностью «_____________», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «_____________» (ОАО «______________»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор монтажа (далее — «Договор») о нижеследующем: Статья 1. Предмет договора1.1. Субподрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора и утвержденной проектно-сметной документацией выполнить по заданию Генподрядчика своими и/или привлеченными силами комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладке технологического оборудования (далее – «Работы») согласно Календарному плану (Приложение № 2) на строительном объекте «_____________________» в районе «__________________», квартал __, корп.

Договор поставки

________________ в лице директора _____________, действующ__ на основании Устава, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и ______________ в лице первого заместителя генерального директора — главного инженера ______________, действующ__ на основании доверенности ______________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» на основании протокола ____________________ заключили настоящий договор о нижеследующем.

— изготовить и передать Покупателю в обусловленный настоящим договором срок автоматизированную систему мониторинга технического состояния несущих конструкций (далее — Товар); 1.2. Цель приобретения Товара Покупателем — для мониторинга технического состояния несущих конструкций объекта: аквапарк по пр-ту Победителей на территории, прилегающей к водохранилищу «Дрозды» в г.Минске» (далее — Объект).

1.4.

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору поставки (Образец)

29.02.2008 г. между ООО «Т» и ООО «С» был заключен Договор № 50S-13/02 на поставку стеллажного оборудования в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору № 50S-13/02) и выполнение монтажных работ (Приложение № 2 к Договору № 50S-13/02). Согласно условиям Договора (п.

3.2.

) и Приложению № 1 к Договору № 50S-13/02 оплата осуществляется в три этапа: первый авансовый платеж в размере 50% от суммы Договора осуществляется в течении трех банковских дней с момента выставления счета; второй авансовый платеж в размере 30% от суммы Договора – по письменному или телефонному уведомлению от Продавца (поставщика) о готовности изделий и их проверке на складе изготовителя; третий платеж в размере 20% от суммы Договора после подписания акта о проведении монтажных работ. Поставка стеллажного оборудования была произведена 05.05.2008 г.

Договор поставки оборудования – типовое соглашение, заключаемое между предприятиями или физическими лицами-предпринимателями.

К соглашению применяются общие принципы составления договора купли-продажи (ст.

Фактически предметом в таких соглашениях является поставка оборудования поставщиком по заказу покупателя за установленную стоимость.

Если же в рамках договора предмет будет не только доставлен покупателю, но и потребуется его монтаж, то важно указать сроки монтажа конструкции и место для его установки.

Формы типовых договоров

Договор аренды скачать >>

1. Договор аренды нежилого отапливаемого помещения.
2. Договор аренды нежилого помещения, находящегося в собственности Арендодателя.
3. Договор аренды здания с последующим выкупом.
4. Договор аренды оборудования с последующим выкупом.
5. Договор безвозмездного пользования нежилым помещением.
6. Договор финансовой аренды (лизинга) оборудования.
7. Договор аренды имущества.
8. Договор аренды рекламного места.
9. Договор субаренды нежилого помещения.
10. Договор аренды земельного участка под установку торгового павильона (палатки).

Агентский договор скачать >>

1. Агентский договор по модели
2. Агентский договор по модели договора поручения с указанием срока и территории его действия.

Договор поставки оборудования

является частным случаем договора поставки. По условиям договора поставки оборудования, одна сторона — Поставщик, принимает на себя обязательства по поставке оборудования в обусловленный срок другой стороне – покупателю.

Покупатель обязуется принять оборудование и уплатить за него оговоренную контрактом сумму.

Отличительным условием договора поставки оборудования является отражение в нем условий о монтаже и пуско-наладочных работах, переход права собственности и рисков утери / порчи, ответственности поставщика за дефекты оборудования и гарантийных обязательствах. 2.

Качество и комплектность оборудования должны соответствовать (наименование ГОСТов, ОСТов, технических условий, технических образцов, описаний, чертежей) ____________________________________________________________________________ За необоснованный отказ от оплаты платежных требований Поставщика, Покупатель уплачивает штраф в размере ______% от стоимости по договору, указанной в п.5.

11.

Уважаемый пользователь!

Вероятно, в настройках Вашего браузера отключены cookies.

При отключенных cookies использование форм обратной связи, а также передача показаний счетчиков и оплата невозможны. Наш (ЦОУ) реализует принцип «единого окна».

Достаточно обратиться к специалисту Центра — и вас внимательно выслушают, проконсультируют и оформят договор.

Далее всю необходимую работу с отделами предприятия выполнят сами сотрудники Центра оказания услуг.

Иностранная организация оказала резиденту услугу: всегда ли надо платить налог на доходы?

При поставке иностранными компаниями товаров в Республику Беларусь нередко заключаются контракты, условиями которых предусмотрены обязательства по выполнению работ, оказанию услуг иностранными организациями в рамках этих контрактов.

Согласно белорусскому законодательству доходы от выполнения определенных видов работ и услуг следует облагать налогами как доходы, полученные из источников в Республике Беларусь.

Сегодня мы рассмотрим налогообложение доходов, полученных от оказания услуг по установке, наладке, обследованию, обслуживанию, измерению, тестированию линий, механизмов, оборудования, приборов, приспособлений, сооружений, нематериальных активов, находящихся на территории Республики Беларусь (подп. 1.12.11 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса РБ; далее – НК).

Образец договора поставки оборудования

Предмет: здесь необходимо указать то, что поставщик обязуется поставить технику, а покупатель – оплатить ее в соответствии с прайс-листом.

Источник: http://pravo-38.ru/dogovor-postavki-okazanija-uslug-po-montazhu-oborudovanija-76633/

Договор поставки и установки оборудования

настоящего Договора является окончательной и подлежит пересмотру исключительно в случаях изменения Технического задания, состава и объемов выполняемых работ. Изменение цены Договора оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами настоящего Договора. 3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 3.1. Подрядчик осуществляет поставку оборудования после подписания настоящего Договора и поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Подрядчик обязан поставить Оборудование в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ (Приложение № 2 к настоящему договору), смонтировать и сдать в эксплуатацию Заказчику.

Досрочная поставка Оборудования допускается при условии предварительного согласования Заказчиком. 3.3. Подрядчик, с целью согласования с Заказчиком даты и времени поставки обязан известить Заказчика о готовности доставки Оборудования

Договор поставки оборудования с последующим монтажом

Гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ по настоящему Договору. 3.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному в _____ Покупателем адресу.

3.1.5. Неукоснительно выполнять на объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

3.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое оборудование.

Договор поставки и монтажа оборудования со спецификацией

Также необходимо оформить акт приема-передачи имущества.

договора поставки оборудования В тексте соглашения необходимо указать: Предмет – характеристики поставляемого товара. Качество и комплектность – гарантии качества поставляемого оборудования и отсылка к сертификатам, которые подтверждают соответствие техники установленным стандартам.

Условия передачи товара – время, место и другие особенности поставки.

Цена – определяется по соглашению сторон. Порядок расчетов – дата, не позднее которой покупатель обязан

Договор поставки и монтажа оборудования

Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.2.8.

Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.3.1. Стоимость Оборудования и монтажа составляет рублей и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации, в том числе НДС 18 % рублей.3.2. Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.

Договор поставки и монтажа оборудования 2019 образец бланк скачать

Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.2.7.

Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее __________ часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.2.8.

Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.3.3.

Договор на монтаж оборудования (образец)

По согласованию могут быть установлены и промежуточные сроки – то есть сроки завершения отдельных этапов по монтажу; Вознаграждение компании-подрядчика, сроки оплаты работы заказчиком; Ответственность компании-подрядчика (так, необходимо указать ответственность подрядчика за переданное в монтаж оборудование); Прием компанией-заказчиком выполненных работ по монтажу (сроки приемки работ, действия заказчика при обнаружении недостатков при установке); В договоре может быть предусмотрен гарантийный срок на выполненные работы – то есть срок, в течение которого результат работы должен соответствовать условиям договора о качественно выполненной работе.

Если заключается договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой, то необходимо включить в договор дополнительные условия (комплекс пусконаладочных работ, которые должны быть выполнены подрядчиком и др.).

Договор поставки и монтажа оборудования

Г. [вписать нужное]

[число, месяц, год]

[Вписать нужное], именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице директора [вписать нужное], действующего на основании Устава, с одной стороны, и [вписать нужное], именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора [вписать нужное], действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1

Предмет договора

Поставщик обязуется:

1.1 Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им Оборудование согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору) Покупателю для использования в предпринимательской деятельности;

1.2 Осуществить за плату работы по монтажу поставленного Оборудования с использованием материалов Поставщика.

Статья 2

Стоимость (цена) договора

2.1. Цена настоящего договора составляет [вписать нужное] ([вписать нужное]) рублей, в том числе НДС (20 %) [вписать нужное] ([вписать нужное]), что подтверждается спецификацией (Приложение)

2.2. Эта сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему Договору.

Статья 3

Порядок оплаты

3.1. До [число, месяц, год] Заказчик обязуется перечислить на счет Подрядчика [вписать нужное] ([вписать нужное]) рублей, в том числе НДС [вписать нужное] ([вписать нужное]) в качестве аванса по данному Договору.

3.2. В течение [значение] дней со дня подписания акта сдачи-приемки перечислить оставшуюся сумму, а именно — [вписать нужное] ([вписать нужное]) рублей, в том числе НДС [вписать нужное] ([вписать нужное]).

Статья 4

Обязательства сторон по договору

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Осуществить монтаж поставляемого оборудования согласно ст. 1 настоящего Договора не позднее [вписать нужное] года, при условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты.

4.1.2. Выполнить Работы, указанные в ст. 1 настоящего Договора в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

4.1.3. Гарантировать качество поставленного Оборудования и выполненных Работ по настоящему Договору.

4.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному Покупателем адресу.

4.1.5. Неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

4.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое Оборудование.

4.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем, на условиях поставки Адрес Покупателя. Поставка сопровождается Актом приемки-передачи. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания Акта приемки-передачи.

4.1.8. По окончании выполнения Работ по настоящему Договору Поставщик представляет Покупателю Акт приемки-сдачи выполненных Работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в Акте приемки-сдачи выполненных Работ отдельной строкой.

Покупатель в течение [значение] рабочих дней рассматривает и утверждает Акт приемки-сдачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке Работ.

В случае непредставления мотивированного отказа в [значение]-дневный срок с момента представления Поставщиком Акта Покупателю Акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.

4.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Поставщик вновь передает Покупателю Акт приемки-сдачи, после чего вступает в силу п. 4.1.8.

4.1.10. Несмотря на подписание Акта приемки-сдачи, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора.

Источник: http://love-credit.ru/content/dogovor-postavki-i-montazha-oborudovaniya

Договор поставки с монтажом образец ⋆ Citize

Договор вступает в силу с даты подписания, действует на срок до полного выполнения сторонами своих обязательств.6.4. Об изменении банковских реквизитов, почтового адреса, Покупатель обязан письменно предупредить Поставщика в течение суток с момента принятия решения об этом.6.5.

По обязательствам, исполнение которых не произведено на дату прекращения договора, действуют условия и правила настоящего договора.6.6. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры, переписка и заключенные договоры (контракты) по предмету договора теряют силу.6.7. Все приложения к настоящему Договору являются действительными, если подписаны обеими сторонами.6.8.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 7. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Внимание

Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.

Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты.

Покупатель принимает на себя обязательства по принятию и оплате оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора. 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 2.1.

Поставщик обязуется передать Оборудование Покупателю в срок не более календарных дней с момента получения авансового платежа, согласно п. 3.2. настоящего Договора. 2.2.

При поставке оборудования по Договору Поставщик оформляет товарную накладную и вместе с Оборудованием передает для подписания Покупателю. 4.3. Покупатель в момент передачи Оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет Оборудование, по количеству, ассортименту и упаковке Оборудования на соответствие его сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации.

4.4. В случае соответствия Оборудования по количеству, ассортименту и упаковке сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель подписывает товарную накладную. 4.5.

При обнаружении несоответствия поставляемого Оборудования или упаковки такого Оборудования, сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель оформляет Акт о претензиях в отношении Оборудования по результатам внешнего осмотра, который должен быть рассмотрен и исполнен Поставщиком в течение рабочих дней.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов. 7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 7.3.

Важно

Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение календарных дней с даты письменного уведомления или в установленные сроки. В случае расторжения договора в связи с нарушением обязательств Поставщиком он обязан в однодневный срок вернуть сумму перечисленного ему аванса.

7.4. Любая Сторона имеет право прекратить настоящий Договор, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более месяцев и существенно препятствуют выполнению Сторонами своих обязанностей по Договору. 7.5.

Договор поставки товара с монтажом

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 4.2.

Покупатель обязан уплатить Поставщику пени за задержку исполнения условий пункта настоящего Договора в размере .
4.3. Поставщик обязан уплатить Покупателю пени за задержку исполнения условий пункта настоящего Договора в размере . 4.4.

Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 5. ГАРАНТИИ 5.1. Поставщик гарантирует качество выполненных работ и поставленного оборудования по настоящему Договору в течение со дня подписания акта. 5.2.

В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.
6. ФОРС-МАЖОР 6.1.

Договор поставки с установкой образец

Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо в случае расторжения Договора по вине Поставщика, он возвращает Покупателю сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в пункте 3.1., плюс пеня в размере, определяемой в соответствии с п.5.

2, и суммы стоимостей подписанных Покупателем актов сдачи-приемки Оборудования и Работ. Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения Договора. 5.5.

Если Покупатель не выполнит своих обязательств по срокам осуществления платежей, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере % от суммы просроченного надлежащего к оплате по настоящему Договору платежа за каждый день просрочки, но не более % от цены Договора. 5.6.

Гарантировать качество поставленного Оборудования и выполненных Работ по настоящему Договору. 4.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному Покупателем адресу. 4.1.5.

Неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности. 4.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое Оборудование.

4.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем, на условиях поставки Адрес Покупателя. Поставка сопровождается Актом приемки-передачи. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания Акта приемки-передачи. 4.1.8.

Источник: https://citize.ru/dogovor-postavki-s-montazhom-obrazec.html

Договор на поставку и монтаж оборудования образец

Одними из самых часто применяемых договоров в производственной деятельности являются договора на поставку оборудования.

Данный вид соглашения предполагает документальное оформление договоренностей двух организаций. Они заключены в поставке оборудования: станков, поточных линий, механизмов, агрегатов и прочее.

Порядок поставки может быть различен. В одних случаях – она единоразовая. То есть, все оборудование поставляется за один раз в полном объеме.

Источник: http://152-zakon.ru/dogovor-na-postavku-i-montazh-oborudovanija-obrazec-12444/

Договор на монтаж и поставку оборудования 2024

Договор поставки и монтажа оборудования — образец этого документа, существенные моменты, на которые необходимо обратить внимание при его заключении, а также другие немаловажные нюансы совершения этой сделки изложены в данной статье.

Договор на монтаж и поставку оборудования образец.doc

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ). Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду. Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг.

Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами.

Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования — образец.

Учитывая то, что рассматриваемый договор является смешанным, он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части.

Существенные условия договора поставки

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

• наименование производителя;
• марку, модель;
• год выпуска;
• мощность;
• габариты;
• иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать.

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «».

Существенные условия договора подряда

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:

• наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
• наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
• результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.

1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа.

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.).

ВАЖНО! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения.

Рекомендуемые условия для поставки

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

• о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
• комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
• перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
• гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
• порядке приема оборудования по количеству и качеству.

Рекомендуемые условия для подряда

Чтобы исключить возможные риски, связанные с монтажом оборудования, желательно указать следующие условия подряда:

• гарантийные обязательства подрядчика на выполненный монтаж оборудования (ст. 722 ГК РФ), условия постгарантийного обслуживания;
• условия приемки смонтированного оборудования (ст. 720 ГК РФ), перечень документов, которые стороны обязуются при этом подписать;
• цену монтажа (ст. 709 ГК РФ);
• требования к качеству выполненных работ (ст. 721 ГК РФ).

В договор монтажа и поставки оборудования нужно внести условия о наступлении и привлечении к ответственности, а также порядке оплаты поставки и монтажа. Согласовывая последние, нужно предусмотреть не только форму расчетов, но и сроки оплаты.

Учитывая, что соглашение несет в себе элементы двух договоров, оплата может производиться за поставку после передачи оборудования покупателю, за монтаж — после приемки работ.

Однако в образец договора поставки оборудования и монтажа можно внести и иной порядок.

ВАЖНО! При приобретении оборудования в рассрочку в договоре обязательно указываются размеры платежей, их сроки, порядок внесения как существенное условие в соответствии с п. 1 ст. 489 ГК РФ.

Указывая требования к качеству как работ, так и самого товара, следует отражать именно те специфические требования, в выполнении которых заинтересован покупатель (например, выбор материала, сорта, уникальные особенности конструкции). Если таких особых требований у него нет, то по умолчанию качество работ и оборудования должно соответствовать обычным или обязательным требованиям для соответствующего вида товара (см. ст. 469, 721 ГК РФ).

Условия о гарантии

По смыслу ст. 724 ГК РФ, если контрагенты не укажут в соглашении условия гарантии и она не будет вытекать из закона, то покупатель при обнаружении каких-либо недостатков будет ограничен в сроке предъявления претензий к контрагенту. Он сможет заявить их в течение 2 лет с того момента, как принял монтажные работы. Включение такого условия в договор поставки оборудования с монтажом позволит определить более долгий гарантийный срок и избежать иных споров, связанных с недостатками товара.

Согласовывая условия гарантии, нужно указывать, что гарантия устанавливается не только на само оборудование, но и на монтажные работы. Также в образец договора поставки и установки оборудования рекомендуется вносить такие условия:

1. Момент, с которого начинает течь гарантийный срок. По общим правилам течение срока по поставке начинается с момента передачи оборудования, а по подряду — с момента подписания акта приемки выполненных работ.
2. Объем гарантии. Распространяется она на все выполненные работы или нет, устанавливается ли она на комплектующие к оборудованию (при отсутствии данного пункта, согласно ст. 470 ГК РФ, гарантия на комплектующие будет распространяться).
3. Срок устранения недостатков после их выявления.
4. В отношении поставки — кто будет оплачивать расходы по возврату оборудования с недостатками.

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Источник: https://5897987.ru/dogovora/dogovor-na-montazh-i-postavku-oborudovanija.html

Договор на монтаж оборудования (образец)

Приобретенное оборудование почти всегда нуждается в монтаже, а в некоторых случаях требуются и подготовительные строительные работы – например, возведение фундамента для установки оборудования. На монтаж оборудования с компанией-подрядчиком заключается договор поставки и монтажа оборудования, в котором указываются все необходимые условия. Составление договора может вызвать некоторые затруднения. Давайте разберемся, какие условия необходимо включить в договор.

Договор на монтаж оборудования

Согласно договору, компания-подрядчик обязуется выполнить по заданию компании-заказчика монтаж оборудования и передать результат заказчику. За выполненную работу заказчик выплачивает вознаграждение. Таким образом, подрядчик берет на себя обязательство выполнить установку оборудования согласно проектной документации заказчика, а заказчик, в свою очередь, должен принять и оплатить работу в размере, установленном договором.

Перед монтажом  оборудования заказчик должен подготовить помещения для установки. Для этого может понадобиться строительство специальных конструкций, стен, фундаментов. Монтаж оборудования можно осуществлять после подписания акта о строительной готовности к установке, то есть когда все работы будут закончены и приняты.

Для того, чтобы договор на монтаж оборудования (образец договора мы приведем в конце статьи) считался заключенным, стороны должны придти к соглашению по всем основным пунктам договора. Какие условия необходимо отразить в договоре?

• Предмет договора и условия (состав работ по монтажу оборудования, место установки оборудования и др.);
• Перечень требований к результату работ — установленному оборудованию;
• Договор на установку оборудования обязательно содержит сроки выполнения работы (срок начала и окончания работ по монтажу). По согласованию могут быть установлены и промежуточные сроки – то есть сроки завершения отдельных этапов по монтажу;
• Вознаграждение компании-подрядчика, сроки оплаты работы заказчиком;
• Ответственность компании-подрядчика (так, необходимо указать ответственность подрядчика за переданное в монтаж оборудование);
• Прием компанией-заказчиком выполненных работ по монтажу (сроки приемки работ, действия заказчика при обнаружении недостатков при установке);
• В договоре может быть предусмотрен гарантийный срок на выполненные работы – то есть срок, в течение которого результат работы должен соответствовать условиям договора о качественно выполненной работе.

Если заключается договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой, то необходимо включить в договор дополнительные условия (комплекс пусконаладочных работ, которые должны быть выполнены подрядчиком и др.).

Не стоит пренебрегать проверкой при приеме выполненных работ – если иное не прописано в договоре, то заказчик, принявший работу без проверки, лишен права ссылаться на явные недостатки в работе подрядчика (то есть те недостатки, которые были заметны при внешнем осмотре). 

После окончания, приемки работ заполняется акт приемки работ с отсылкой к договору. Составление акта фиксирует окончание работ, то есть установку оборудования с соблюдением всех необходимых требований. В акте указывают следующую информацию:

• Название и идентифицирующие номера оборудования,
• Количество оборудования, его характеристики и функционал;
• Информацию о претензиях заказчика или их отсутствии.

Ниже представлен образец договора поставки и монтажа оборудования.

Договор поставки и монтажа оборудования (образец)

Источник: https://spmag.ru/articles/dogovor-na-montazh-oborudovaniya-obrazec