Агентский договор в строительстве


В этой статье:

Агентский договор в строительстве

Агентский договор в строительстве

Все заявки Заказчика для осмотра Объекта на предмет установления гарантийного случая и организации работ по устранению выявленных дефектов направляются по телефону или по электронной почте. 5.4 В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ составляется двусторонний Акт разногласий.

Все указанные в Акте разногласий недоделки Исполнитель обязуется устранить за свой счет в недельный срок, если иной срок не будет согласован сторонами в таком Акте разногласий. 6. Ответственность сторон 6.

1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 6.2 За просрочку оплаты «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере 0,1% от суммы договора за каждый просроченный день.

Под упущенной выгодой понимается неполучение в собственность причитающегося Принципалу нежилого комплекса, если этот комплекс не будет получен в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Агентом своих обязанностей. 2.9. Принципал обязан помимо уплаты Агенту вознаграждения, возместить Агенту израсходованные им на исполнение поручения суммы в полном объеме. 3.

Срок действия Договора 3.1. Настоящий Договор вступает в силу при его подписании сторонами и действует до полного исполнения Агентом своих обязанностей по настоящему Договору. 4. Применимое право. Ответственность сторон 4.1. Применимым правом по настоящему Договору является законодательство Российской Федерации.

4.2. Споры между сторонами подлежат рассмотрению в суде. 4.3.

Пример агентского договора на организацию ремонтно строительных работ

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.4. При нарушении условий настоящего Договора нарушившая сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

5. Форс-мажор 5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 5.2.

Найти строительную компанию и заключить с ней от своего имени, но за счет Принципала, договор подряда на выполнение ремонтно-строительных работ, указанных в Приложении No. 1 к настоящему Договору.2.2.2. Предоставить Принципалу в течение 3-х дней с даты заключения договора подряда надлежаще заверенную сторонами договора копию договора подряда и лицензию организации-подрядчика на проведение ремонтно-строительных работ.2.2.3.

Своевременно оплачивать работы по договору подряда в размере, указанном в смете к договору подряда, в счет сумм, поступивших к нему от Принципала для исполнения настоящего Договора.2.2.4. Представлять отчеты о ходе выполнения работ по заключенному договору подряда.2.2.5. Предоставлять копии платежных документов, подтверждающих проведение расчетов с организацией-подрядчиком.2.2.6.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом и настоящим Договором.3.

Договора, которым утвержден объем выполненных Агентом работ за период, Принципал обязан выплатить вознаграждение, установленное в размере рублей, в том числе НДС, в течение рабочих дней с даты подписания Отчета Агента перечислением на расчетный счет Агента. 4.4.

Принципал, если он имеет возражения по Отчету Агента, должен письменно проинформировать об этом последнего в течение рабочих дней со дня получения Отчета Агента, изложив конкретно свои возражения по Отчету Агента и претензии (замечания) на действия (бездействие) Агента.

В противном случае (при отсутствии возражений по Отчету Агента) отчет считается принятым Принципалом, и Принципал обязан произвести оплату вознаграждения Агента. 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1 Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.

Агентский договор

Договор агентирования(агентский договор)представляет собой соглашение,по которому одна сторона(агент)обязуется за вознаграждение совершить по поручению другой стороны(принципала) юридические и иные действия от своего имени,но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

Договор агентский может строится по модели договора- поручения, если агент выступает от имени принципала, может строиться по модели комиссии, когда агент действует от своего имени. Соответственно будет применятся нормы ГК РФ о комиссии или поручении.

Агентский договор по своему содержанию ближе к договору комиссии как к договору, оформляющему торговое(коммерческое)посредничество, чем к договору поручения.

Агентский договор: двухсторонний, консенсульный, возмездный.

Цель агентского договора заключается в четком правовом оформлении отношений, в кот посредник(представитель) совершает в чужих интересах как сделки и другие юридические действия, так и действия фактического порядка, не влекущие юридических последствий.

Отличие агентского договора от договора поручения и комиссии:

-Имеет более широкую сферу применения(предмет более широкий)

-Может сочетаться в себе элементы поручения и комиссии

(Агент от своего имени,от имени принципала)

-Доверенности не выдают.

-Договор имеет длящийся хорактер.

Стороны в агентском договоре:

-Агент исполнитель(любые лица)

-Принципал –сторона,дающая агентское поручение.

Предметом по агентскому договору является исполнение агентом по поручению принципала:

-посреднические нематериальные услуги,

-юридические действия

-фактические действия

Форма агентского договораподпадает под общие положения о сделках.

Агент по агентскому договору:

-Выполняет поручение в соответствии с указанием принципала.

-Действует от собственного имени, но и становится стороной сделок ,заключенных им с третьими лицами.

-Агент в праве в целях исполнения договора заключить субагентский договор с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед принципалом, если иное не предусмотрено агентским договором.

-После заключения сделки агент должен будет передать права и обязанности по ней своему принципу.

-Агент обязан представлять принципалу отчет.

Принципал по агентскому договору:

-Уплачивает вознаграждение за выполненные поручения

-Возмещает расходы агента

-Принимает исполненное от агента.

Агентский договор прекращается в следствие:

Отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определения срока окончания его действия.

-Смерти агента, признания индивидуального предпринимателя, являющегося агентом, несостоятельным(банкротом).

Источник: https://gmvp.ru/agentskij-dogovor-v-stroitelstve/

  1. Пример агентского договора
  2. Существенные условия договора подряда
  3. Акт к договору подряда
  4. Агентский договор и договор комиссии отличия
  5. Агентский договор на продажу товара
  6. Агентский договор с нерезидентом
  7. Что такое агентский договор
  8. Агентский договор поставки товара
  9. Агентский договор проводки

Пример агентского договора на организацию ремонтно строительных работ

Агентский договор в строительстве

Договора; 3.3.2. Второй платеж в размере 1/3 от суммы, указанной в п. 3.2, выплачивается по окончании строительного этапа №1 – «демонтажные, подготовительные работы, стяжка, выравнивание стен» (см. График ведения ремонтно-строительных работ). 3.3.3. Третий платеж в размере 1/3 от суммы, указанной в п. 3.

2, выплачивается по окончании строительного этапа №2 –«чистовая отделка, электрика, теплые полы, конструкции из гипсокартона, готовая ванная и туалет» (см. График ведения ремонтно-строительных работ). 3.3.4.

Окончательный расчет с рабочими происходит после подписания Акта приемки выполненных работ, при наличии обоснованных замечании они должны быть устранены в течение недельного срока, в противном случае Заказчику может быть возвращено до 30% от стоимости работ. 3.5 Порядок оплаты: наличный или безналичный – на расчётный счёт Исполнителя в течение трёх (3) дней с момента выставления счёта.

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР No. на организацию ремонта складского помещенияг. » » г. , именуем в дальнейшем «Принципал», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Агент», в лице , действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1.

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет Принципала, организовать проведение ремонтно-строительных работ.1.2.
Объектом проведения ремонтно-строительных работ является складское помещение, расположенное по адресу: и принадлежащее Принципалу на правах аренды (Договор аренды No. от » » г.).1.3. Перечень работ, которые необходимо произвести в интересах Принципала, определяется в Приложении No.

1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Принципал обязуется:2.1.1.

Агентский договор на выполнение строительно-монтажных работ

Прочие согласованные, документально подтвержденные расходы, понесенные Агентом в ходе или в связи с исполнением настоящего договора, возмещаются Принципалом в течение дней с даты представления подтверждающих документов. 3.4. Вознаграждение Агента составляет % стоимости ремонта Основных средств Подрядчиком.

Важно

В случае осуществления ремонта по цене ниже установленной в приложении разница принадлежит Агенту в качестве оплаты его услуг по исполнению настоящего договора. 3.5. Вознаграждение Агенту выплачивается в течение дней с даты возвращения Принципалу отремонтированных Основных средств и заключительного отчета Агента об исполнении настоящего договора.

3.6.

Внимание

Все суммы, подлежащие перечислению Агенту в соответствии с настоящим договором, выражаются в долл. США. Платежи осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления.

4. Ответственность сторон 4.1.

   архитектура

Для целей настоящего договора под приложением N 1 понимается объектный перечень Основных средств Принципала, подлежащих ремонту, с указанием на требуемый вид ремонта каждого объекта (капитальный, текущий и т.д.), срок и стоимость ремонта каждого объекта. 1.2.

В рамках исполнения настоящего договора Агент обязуется выполнить следующие указания Принципала: — заключить от своего имени, но в интересах и за счет Принципала договор на ремонт Основных средств с (далее — Подрядчик) на наиболее выгодных для Принципала условиях; — совершать фактические действия, необходимые для надлежащего ремонта Основных средств Подрядчиком.

2.
2.1.2.

Агентский договор в строительстве

Контроль Агента распространяется также на разработку и соблюдение всей документации, относящейся к ремонтным работам. 2.1.6. Без письменного согласия Принципала не заключать субагентского договора с другими лицами во исполнение своих обязательств по настоящему договору.
2.1.7.

Информировать Принципала о ходе исполнения поручения по настоящему договору. При этом представлять Принципалу письменные отчеты по мере исполнения договора, но не реже .

К отчету должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных Агентом во исполнение настоящего договора. 2.1.8. По исполнении настоящего договора возвратить Принципалу доверенность, срок действия которой не истек.
2.2. Агент вправе: 2.2.1. При отгрузке отремонтированных Основных средств Принципалу организовать за счет Принципала их транспортировку силами Подрядчика.

Агентский договор на выполнение работ

Все заявки Заказчика для осмотра Объекта на предмет установления гарантийного случая и организации работ по устранению выявленных дефектов направляются по телефону или по электронной почте. 5.4 В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ составляется двусторонний Акт разногласий.

Все указанные в Акте разногласий недоделки Исполнитель обязуется устранить за свой счет в недельный срок, если иной срок не будет согласован сторонами в таком Акте разногласий. 6. Ответственность сторон 6.

1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 6.2 За просрочку оплаты «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере 0,1% от суммы договора за каждый просроченный день.

Под упущенной выгодой понимается неполучение в собственность причитающегося Принципалу нежилого комплекса, если этот комплекс не будет получен в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Агентом своих обязанностей. 2.9. Принципал обязан помимо уплаты Агенту вознаграждения, возместить Агенту израсходованные им на исполнение поручения суммы в полном объеме. 3.

Срок действия Договора 3.1. Настоящий Договор вступает в силу при его подписании сторонами и действует до полного исполнения Агентом своих обязанностей по настоящему Договору. 4. Применимое право. Ответственность сторон 4.1. Применимым правом по настоящему Договору является законодательство Российской Федерации.

4.2. Споры между сторонами подлежат рассмотрению в суде. 4.3.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.4. При нарушении условий настоящего Договора нарушившая сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

5. Форс-мажор 5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 5.2.

Найти строительную компанию и заключить с ней от своего имени, но за счет Принципала, договор подряда на выполнение ремонтно-строительных работ, указанных в Приложении No. 1 к настоящему Договору.2.2.2. Предоставить Принципалу в течение 3-х дней с даты заключения договора подряда надлежаще заверенную сторонами договора копию договора подряда и лицензию организации-подрядчика на проведение ремонтно-строительных работ.2.2.3.

Своевременно оплачивать работы по договору подряда в размере, указанном в смете к договору подряда, в счет сумм, поступивших к нему от Принципала для исполнения настоящего Договора.2.2.4. Представлять отчеты о ходе выполнения работ по заключенному договору подряда.2.2.5. Предоставлять копии платежных документов, подтверждающих проведение расчетов с организацией-подрядчиком.2.2.6.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом и настоящим Договором.3.

Договора, которым утвержден объем выполненных Агентом работ за период, Принципал обязан выплатить вознаграждение, установленное в размере рублей, в том числе НДС, в течение рабочих дней с даты подписания Отчета Агента перечислением на расчетный счет Агента. 4.4.

Принципал, если он имеет возражения по Отчету Агента, должен письменно проинформировать об этом последнего в течение рабочих дней со дня получения Отчета Агента, изложив конкретно свои возражения по Отчету Агента и претензии (замечания) на действия (бездействие) Агента.

В противном случае (при отсутствии возражений по Отчету Агента) отчет считается принятым Принципалом, и Принципал обязан произвести оплату вознаграждения Агента. 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1 Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.

Источник: http://lcbg.ru/primer-agentskogo-dogovora-na-organizatsiyu-remontno-stroitelnyh-rabot/

Агентский договор продажа проекта строительства образец

Агентский договор в строительстве

ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик — оплатить их. Такие договоры заключаются на оказание услуг связи, медицинских, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению и т.д.

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя (п. 1 ст. 971 ГК РФ).Общие требования к договору комиссии приведены в ст.

990 ГК РФ: одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

Агентский договор и соглашение

ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в предусмотренный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик должен создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить установленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

Правила о договоре строительного подряда применяются также к капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.В соответствии со ст.

Агентский договор для проектировщиков

Агент регулярно,но не реже отчитывается перед Принципалом о выполнениипорученийПринципалаи произведенных Агентом затратах. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

Агент обязан: — впериоддействиянастоящегоДоговоразасвойсчет осуществлятьвсенеобходимыерасходы; — немедленноизвещать Принципала о возникновении непредвиденных обстоятельств,которыемогутповлечьзасобойневозможность обеспеченияправиинтересовПринципалапо Договору о совместной деятельности No.
от » » 20 г.

,в том числе о нарушениисроковвводаобъектавэксплуатацию,опредъявлении третьими лицами прав на причитающиеся Принципалу помещения и о других подобных обстоятельствах; — регулярно,не реже одного раза в предоставлятьПринципалуотчетыоходеисполнениянастоящего договора; — извещать Принципала о произведенных им расходах сприложением необходимыхфинансовыхдокументов; — осуществлять иные необходимые действия. 2.2.

Агентский договор подряда

Внимание Агент регулярно,но не реже отчитывается перед Принципалом о выполнениипорученийПринципалаи произведенных Агентом затратах. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

Агент обязан: — впериоддействиянастоящегоДоговоразасвойсчет осуществлятьвсенеобходимыерасходы; — немедленноизвещать Принципала о возникновении непредвиденных обстоятельств,которыемогутповлечьзасобойневозможность обеспеченияправиинтересовПринципалапо Договору о совместной деятельности No.
от » » 199_ г.

,в том числе о нарушениисроковвводаобъектавэксплуатацию,опредъявлении третьими лицами прав на причитающиеся Принципалу помещения и о других подобных обстоятельствах; — регулярно,не реже одного раза в предоставлятьПринципалуотчетыоходеисполнениянастоящего договора; — извещать Принципала о произведенных им расходах сприложением необходимыхфинансовыхдокументов; — осуществлять иные необходимые действия. 2.2.

Принципал обязан: — предоставить Агенту все необходимые документы,удостоверяющие егоправонаполучениечасти нежилых помещений в указанном доме в соответствии с Договоромосовместнойдеятельности; — втечение после оформления в собственность нежилых помещений по адресу:город Москва, Страстной бульвар, 10, произвести полныйрасчетс Агентом,в том числе уплатить ему вознаграждение в размере ; — принять от Агента все исполненное по поручению; — не заключать аналогичных договоров с другими агентами. 2.3. ВрамкахнастоящегопорученияАгент обязуется заключать договоры и совершать иные сделки на условиях,наиболее выгодныхдля Принципала.

2.4.

Важно Если при предложении более выгодныхусловийоннеможет немедленно связаться с Принципалом,чтобы получить от него указания, Агент вправе отойти от указаний Принципала и принятьсамостоятельное решение,известив об этом при первой же возможности Принципала.При этом все выгоды от такой сделки получает Принципал. 2.5. Подоговорунаоказаниеуслуг,указанномув п. 1.

3 настоящего Договора,а также по любым другим договорам,заключаемым Агентомвоисполнение настоящего поручения,заключаемым Агентом от своего имени,но за счет Принципала,приобретает права и становится обязанным Агент,хотя бы Принципал и был назван в этих договорах или вступалсконтрагентамипоэтимдоговорамвнепосредственные отношения по их исполнению. 2.6. Агент невправевцеляхисполнениядоговоразаключать субагентскийдоговорсдругимлицомбезписьменногосогласия Принципала. 2.7.

Агентский договор на организацию строительства нежилого комплекса, обеспечение помещений эксплуатационными услугами общего пользования комплекса зданий (охраной, пожарной сигнализацией, а также ремонтом помещений) г. » » г. , именуем в дальнейшем «Принципал», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.) , с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и , именуем в дальнейшем «Агент», (наименование или Ф.И.О.

) в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.) , с другой стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1.

Под упущенной выгодой понимается неполучение в собственность причитающегося Принципалу нежилого комплекса, если этот комплекс не будет получен в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Агентом своих обязанностей. 2.9.

Принципал обязан помимо уплаты Агенту вознаграждения, возместить Агенту израсходованные им на исполнение поручения суммы в полном объеме. 3. Срок действия Договора 3.1. Настоящий Договор вступает в силу при его подписании сторонами и действует до полного исполнения Агентом своих обязанностей по настоящему Договору. 4. Применимое право.

Ответственность сторон 4.1. Применимым правом по настоящему Договору является законодательство Российской Федерации.

4.2. Споры между сторонами подлежат рассмотрению в суде. 4.3.

Если при предложении более выгодных условий он не может немедленно связаться с Принципалом, чтобы получить от него указания, Агент вправе отойти от указаний Принципала и принять самостоятельное решение, известив об этом при первой же возможности Принципала. При этом все выгоды от такой сделки получает Принципал. 2.5. По договору на оказание услуг, указанному в п.1.

3 настоящего Договора, а также по любым другим договорам, заключаемым Агентом во исполнение настоящего поручения, заключаемым Агентом от своего имени, но за счет Принципала, приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в этих договорах или вступал с контрагентами по этим договорам в непосредственные отношения по их исполнению. 2.6.

Агент не вправе в целях исполнения договора заключать субагентский договор с другим лицом без письменного согласия Принципала. 2.7.

Источник: http://autostrahovka24.ru/agentskij-dogovor-prodazha-proekta-stroitelstva-obrazets/

Агентский договор с физическим лицом на выполнение строительно подрядных работ

Агентский договор в строительстве

Агент действует в интересах Принципала в части осуществления преддоговорных переговоров и согласования сделки, в соответствии с п.1.1. настоящего договора. 3.3. Агент обязуется по мере исполнения им обязанностей по агентскому договору представлять письменный отчет о проделанной работе. 3.4. Агент имеет право на возмещение расходов в соответствии с п.3.5.

, которые Принципал обязуется оплатить в размере, в сроки и в порядке, установленные ст.4 настоящего Договора 3.5. Агент имеет право на вознаграждение, которое Принципал обязуется оплатить в размере, в сроки и в порядке, установленные ст.

4 настоящего Договора, при условии полного исполнения агентского поручения на основании утвержденного Отчета Агента, а также на возмещение расходов по исполнению настоящего договора. 3.6.

Из статьи Вы узнаете: 1. Чем гражданско-правовой договор отличается от трудового договора. 2. В каком порядке исчисляются НДФЛ и страховые взносы с выплат по договору на выполнение работ (услуг) с физически лицом.
3. Внимание Как в бухгалтерском учете отражаются операции по договору ГПХ с физическим лицом.

Приобретение работ или услуг у сторонних организаций (ИП) – обычное явление, без которого сложно представить деятельность любого хозяйствующего субъекта.
Однако в качестве исполнителя работ (услуг) может выступать не только другая организация (ИП), но и физическое лицо.

Например, весьма распространены услуги физических лиц по созданию корпоративного сайта, по перевозке имущества, по организации и проведению различных корпоративных мероприятий (тренингов, семинаров, праздников) и т.д.

Договор подряда на выполнение строительных работ — образец

4.2. Выплата денежных средств Агенту Принципалом в возмещение расходов, произведенным в интересах и за счет Принципала, производится Принципалом в срок рабочих дней со дня двустороннего подписания (утверждения Принципалом) Отчета Агента, содержащего суммы расходов и выставления счетов Агентом. 4.3. По факту двустороннего подписания Отчета Агента, предоставленного в порядке п.3.5.

Особенности договора на выполнение работ (услуг) с физическим лицом

Образец заполнения договора поручения (скачать образец). Агентский договор По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется совершить от своего имени и за счет второй стороны (принципала), либо от имени и за счет принципала определенные юридические действия.

Указанным договором, как правило, оформляются услуги по поиску клиентов, закупке продукции, мониторингу рынка, доставке продукции.

Образец агентского договора при оказании услуг от имени агента (скачать образец) Образец агентского договора при оказании услуг от имени принципала (скачать образец) Плюсы заключения гражданско-правового договора для работодателя Оформлять сотрудника по гражданско-правовому договору для работодателя, как правило, более выгодно, чем принимать его на работу по трудовому договору.

Договор строительства, строительного подряда

  • подчиненность исполнителя внутреннему трудовому распорядку заказчика;
  • гарантированная оплата труда (независимо от результата), выплата вознаграждения в сроки, установленные для заработной платы;
  • обеспечение исполнителю необходимых условий труда (с предоставлением постоянного рабочего места, средств труда);
  • направление исполнителей по договору гражданско-правового характера в служебные командировки за счет заказчика (с выплатой суточных, оплатой по среднему заработку).

! Обратите внимание: за заключение гражданско-правового договора на выполнение работ (услуг), который фактически регулирует трудовые отношения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа (ч. 3 ст.

  • Журнал проверок установлен
  • Что является верхней одеждой по закону

Источник: http://sv-groups.ru/agentskij-dogovor-s-fizicheskim-litsom-na-vypolnenie-stroitelno-podryadnyh-rabot/

/ Хозяйственное право / Агентский договор продажа проекта строительства образец

Мы проделали эту работу за вас и предлагаем ознакомиться со статьей, в которой все выводы подтверждены ссылками на нормы действующего законодательства и авторитетным мнением федеральных арбитражных судов разных округов.

»Выжимка» из Гражданского кодексаК отношениям сторон, возникающим при реализации инвестиционного контракта, можно применить несколько глав Гражданского кодекса, в том числе:- 37 «Подряд»;- 39 «Возмездное оказание услуг»;- 49 «Поручение»;- 51 «Комиссия»;- 52 «Агентирование».Чтобы избавить читателя от необходимости заглядывать во вторую часть ГК РФ, приведем общие положения, касающиеся каждого из этих договоров.

Итак, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, который должен принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ). При этом в силу ст.

Принципал обязан: — предоставить Агенту все необходимые документы, удостоверяющие его право на строительство нежилого комплекса по указанному в п. 1.

1 настоящего Договора адресу; — в течение после оформления в собственность нежилого комплекса помещений по адресу: произвести полный расчет с Агентом, в том числе уплатить ему вознаграждение в размере ( ) рублей; — принять от Агента все исполненное по поручению; — не заключать аналогичных договоров с другими агентами. 2.3.

В рамках настоящего поручения Агент обязуется заключать и совершать иные сделки на условиях, наиболее выгодных для Принципала. 2.4. Если при предложении более выгодных условий он не может немедленно связаться с Принципалом, чтобы получить от него указания, Агент вправе отойти от указаний Принципала и принять самостоятельное решение, известив об этом при первой же возможности Принципала.

Агентский договор продажа проекта строительства образец

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР поускорениюзавершениястроительстваи оформлению в собственность Принципала нежилых помещений в строящемся доме г. » » 199 г.

,именуемое далее (наименование организации) «Принципал», в лице , (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании , с одной стороны, (Устава, положения) и ,именуемая далее «Агент», (наименование организации) в лице , действующего на основании (должность, фамилия, имя, отчество) , заключили настоящий Договор о нижеследующем: (Устава, положения) 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Агентобязуетсяза вознаграждение от своего имени,но за счет Принципала осуществлять,а в необходимыхслучаях-отимени Принципала,-действияпоускорениюзавершениястроительстваи оформлению в собственность Принципала нежилых помещений встроящемся доме по адресу: .

Если при предложении более выгодныхусловийоннеможет немедленно связаться с Принципалом,чтобы получить от него указания, Агент вправе отойти от указаний Принципала и принятьсамостоятельное решение,известив об этом при первой же возможности Принципала.При этом все выгоды от такой сделки получает Принципал. 2.5. Подоговорунаоказаниеуслуг,указанномув п. 1.

3 настоящего Договора,а также по любым другим договорам,заключаемым Агентомвоисполнение настоящего поручения,заключаемым Агентом от своего имени,но за счет Принципала,приобретает права и становится обязанным Агент,хотя бы Принципал и был назван в этих договорах или вступалсконтрагентамипоэтимдоговорамвнепосредственные отношения по их исполнению. 2.6.

Агент невправевцеляхисполнениядоговоразаключать субагентскийдоговорсдругимлицомбезписьменногосогласия Принципала.

2.7.

Применимымправомпонастоящемудоговоруявляется законодательство Российской Федерации. 4.2. Спорымеждусторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственностьвсоответствиис законодательствомРоссийской Федерации.

4.4. ПринарушенииусловийнастоящегоДоговоранарушившая сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки, включая упущенную выгоду. 5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 5.1.

Ни одна из сторон ненесетответственностипереддругой сторонойзазадержкуили невыполнение обязательств,обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания стороникоторыенельзябылопредвидетьилиизбежать,включая объявленную или фактическуювойну, гражданскиеволнения,эпидемии, блокаду,эмбарго, а также землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
Агент обязан:

  • в период действия настоящего Договора за свой счет осуществлять все необходимые расходы;
  • немедленно извещать Принципала о возникновении непредвиденных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невозможность обеспечения прав и интересов Принципала по Договору о совместной деятельности № от «»2016г., в том числе о нарушении сроков ввода объекта в эксплуатацию, о предъявлении третьими лицами прав на причитающиеся Принципалу помещения и о других подобных обстоятельствах;
  • регулярно, не реже одного раза в предоставлять Принципалу отчеты о ходе исполнения настоящего договора;
  • извещать Принципала о произведенных им расходах с приложением необходимых финансовых документов;
  • осуществлять иные необходимые действия.

2.2.

Источник: http://strahovanie58.ru/agentskij-dogovor-prodazha-proekta-stroitelstva-obrazets/

Агентский договор на выполнение строительно-монтажных работ

Агентский договор в строительстве

г.

«__» ____ 2014 г.

_______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего агентского договора является осуществление Агентом от имени и по поручению Принципала, в его интересах и за счет Принципала проведения переговоров _____ по согласованию сделки на выполнение строительно-монтажных работ по устройству ограждающих конструкций котлована из буронабивных свай с заполнением межсвайного пространства на объекте «Строительство жилого дома с подземным гаражом, расположенном по адресу: _______.

1.2. По сделке Агента с третьим лицом от имени и за счет Принципала, права и обязанности приобретает Принципал.

1.3. Перечень действий, совершаемых Агентом во исполнение настоящего Договора, приведен в ст.3 настоящего Договора.

1.4. Поскольку в настоящем Договоре Сторонами предусмотрены конкретные полномочия Агента на совершение сделок от имени Принципала, в интересах и за счет Принципала, последний в отношениях с третьими лицами в период действия договора не вправе ссылаться на отсутствие у Агента надлежащих полномочий.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА

2.1. Принципал обязуется не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, в отношении действий, совершаемых Агентом и указанных в ст.3 настоящего Договора.

2.2. Принципал несет расходы по оплате услуг организаций, указанных в ст.3, путем оплаты счетов Агента, с указанием сумм, утвержденных соответствующим Отчетом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА

3.1. Агент обязуется не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров (соглашений), которые должны исполняться в части, являющейся предметом настоящего договора.

3.2. Агент действует в интересах Принципала в части осуществления преддоговорных переговоров и согласования сделки, в соответствии с п.1.1. настоящего договора.

3.3. Агент обязуется по мере исполнения им обязанностей по агентскому договору представлять письменный отчет о проделанной работе.

3.4. Агент имеет право на возмещение расходов в соответствии с п.3.5., которые Принципал обязуется оплатить в размере, в сроки и в порядке, установленные ст.4 настоящего Договора

3.5. Агент имеет право на вознаграждение, которое Принципал обязуется оплатить в размере, в сроки и в порядке, установленные ст.4 настоящего Договора, при условии полного исполнения агентского поручения на основании утвержденного Отчета Агента, а также на возмещение расходов по исполнению настоящего договора.

3.6. При наличии в том необходимости и отсутствии иного решения сторон в период действия настоящего договора Агент вправе в целях наилучшего исполнения условий агентского договора заключить субагентский договор с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед Принципалом.

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Необходимые доказательства расходов, произведенных Агентом за счет Принципала и подлежащих возмещению последним Агенту, должны быть приложены к Отчету Агента.

4.2. Выплата денежных средств Агенту Принципалом в возмещение расходов, произведенным в интересах и за счет Принципала, производится Принципалом в срок ___ рабочих дней со дня двустороннего подписания (утверждения Принципалом) Отчета Агента, содержащего суммы расходов и выставления счетов Агентом.

4.3. По факту двустороннего подписания Отчета Агента, предоставленного в порядке п.3.5. настоящего Договора, которым утвержден объем выполненных Агентом работ за период, Принципал обязан выплатить вознаграждение, установленное в размере ___ рублей, в том числе НДС, в течение ___ рабочих дней с даты подписания Отчета Агента перечислением на расчетный счет Агента.

4.4. Принципал, если он имеет возражения по Отчету Агента, должен письменно проинформировать об этом последнего в течение ___ рабочих дней со дня получения Отчета Агента, изложив конкретно свои возражения по Отчету Агента и претензии (замечания) на действия (бездействие) Агента. В противном случае (при отсутствии возражений по Отчету Агента) отчет считается принятым Принципалом, и Принципал обязан произвести оплату вознаграждения Агента.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1 Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.

5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др.

При не достижении взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими положениями о порядке разрешения споров между сторонами (юридическими лицами) – участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.

5.3. Настоящий агентский договор может быть прекращен вследствие следующих обстоятельств:

  • отказа Агента или Принципала от дальнейшего исполнения условий договора с уведомлением об отказе в письменном виде за ___ дней;
  • ликвидации юридического лица – Агента.

5.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

5.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения всех обязательств по договору.

5.6. Прекращение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

5.7. Настоящий агентский договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Агент Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Принципал _________________

Агент _________________

Источник: https://hr-portal.ru/doki/agentskiy-dogovor-na-vypolnenie-stroitelno-montazhnyh-rabot

Агентские договоры в строительстве

Агентский договор в строительстве

Мы проделали эту работу за вас и предлагаем ознакомиться со статьей, в которой все выводы подтверждены ссылками на нормы действующего законодательства и авторитетным мнением федеральных арбитражных судов разных округов.

»Выжимка» из Гражданского кодексаК отношениям сторон, возникающим при реализации инвестиционного контракта, можно применить несколько глав Гражданского кодекса, в том числе:- 37 «Подряд»;- 39 «Возмездное оказание услуг»;- 49 «Поручение»;- 51 «Комиссия»;- 52 «Агентирование».Чтобы избавить читателя от необходимости заглядывать во вторую часть ГК РФ, приведем общие положения, касающиеся каждого из этих договоров.

Итак, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, который должен принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ). При этом в силу ст.

Агентский договор на строительство дома — строительный форум

Агентский договор на организацию строительства нежилого комплекса, обеспечение помещений эксплуатационными услугами общего пользования комплекса зданий (охраной, пожарной сигнализацией, а также ремонтом помещений) г. » » г. , именуем в дальнейшем «Принципал», (наименование или Ф.И.О.

) в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.) , с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и , именуем в дальнейшем «Агент», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.

) , с другой стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1.

Агентские договора в строительстве

Таким образом, условия договора о возложении на истца обязательства совершить от имени ответчика необходимые юридические и иные действия по оформлению и получению исходно-разрешительной документации на строительство, документов, связанных с выполнением комплекса работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию строящегося объекта, являются недействительными (ничтожными) в силу ст. 168 ГК РФ.

Агентский договор в части возложения на истца обязанности исполнить поручение принципала по строительству дома также является ничтожной сделкой в силу п. 2 ст. 170 ГК РФ как прикрывающий договор участия в долевом строительстве объекта недвижимости. Этот вывод судьи сделали исходя из условий договора (перечисление денежных средств для финансирования строительства) и дополнительного соглашения к нему.


Выполнение работ по строительству дома не может быть предметом агентского договора (ст.

Агентский договор в строительстве образец

Договора адресу; — в течение после оформления в собственность нежилого комплекса помещений по адресу: произвести полный расчет с Агентом, в том числе уплатить ему вознаграждение в размере ( ) рублей; — принять от Агента все исполненное по поручению; — не заключать аналогичных договоров с другими агентами. 2.3. В рамках настоящего поручения Агент обязуется заключать и совершать иные сделки на условиях, наиболее выгодных для Принципала.

2.4. Если при предложении более выгодных условий он не может немедленно связаться с Принципалом, чтобы получить от него указания, Агент вправе отойти от указаний Принципала и принять самостоятельное решение, известив об этом при первой же возможности Принципала. При этом все выгоды от такой сделки получает Принципал.
2.5.

Прекращение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора. 5.7.

Настоящий агентский договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу. 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПринципалЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: АгентЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 7.

ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в предусмотренный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик должен создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить установленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

Правила о договоре строительного подряда применяются также к капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.В соответствии со ст.
2.7. Если у Принципала будут возражения по отчету Агента, он должен сообщить о них Агенту в течение со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Принципалом. 2.8. Агент отвечает перед Принципалом всем своим имуществом. Возмещению подлежат прямой действительный ущерб и упущенная выгода.

Источник: http://rusblank.ru/agentskie-dogovory-v-stroitelstve/

Агентский договор на поиск подрядчика

Агентский договор в строительстве

Таким образом, нужно быть особенно внимательным при оформлении различного рода сделок, и проводить их при участии специалистов. Заглянув в современный толковый словарь, можно увидеть, что «договор подряда» — соглашение меж сторонами, где одна из них оказывает другой определенные услуги.

Заметим, что в договоре могут участвовать не лишь две, но и больше сторон. Обычно в договорах перечисляются четко права и обязанности каждого участника, вне зависимости от того, является ли он заказчиком или подрядчиком.

Говоря о различиях подобных типов документов, невозможно не отметить два момента: – предмет договора, который является исполнением коммерческой деятельности при договоре подрядных услуг (оказание работ или услуг);

– проходит вычет одного социального налога из стоимости оказания услуг, которую указывают в договоре. Зачастую в договорах на предоставление подрядных услуг, которые заказывают физические лица у юридических лиц оговариваются шесть моментов.

– сроки, за которые подрядчик обязуется исполнить работы или оказать услуги, при этом тут указывают точную дату начала и окончания работы; – способ, каким будут оплачиваться подрядные работы, снова-таки с указанием порядка оплаты и конкретных сроков;

– создается конкретный список работ либо услуг, которые подрядчик будет обязан выполнить; – не менее важная деталь: порядок сдачи и приема исполненных работ, который оговаривается тоже и описывается впоследствии в договоре подряда юридических или физических лиц;

– конкретные требования к качеству исполняемых работ также довольно детально необходимо описать в договорах подряда, чтобы не могло впоследствии появиться разногласия на такой почве; – описанию ответственности, обязанностей, прав подрядчика и заказчика уделяется особенное внимание, при этом описываются санкции, которые можно применить в отношении стороны, которая допустила нарушение этого договора. Образец агентского договора подряда

Таким образом, нужно быть особенно внимательным при оформлении различного рода сделок, и проводить их при участии специалистов. Заглянув в современный толковый словарь, можно увидеть, что «договор подряда» — соглашение меж сторонами, где одна из них оказывает другой определенные услуги.

Заметим, что в договоре могут участвовать не лишь две, но и больше сторон.

Обычно в договорах перечисляются четко права и обязанности каждого участника, вне зависимости от того, является ли он заказчиком или подрядчиком.

— сроки, за которые подрядчик обязуется исполнить работы или оказать услуги, при этом тут указывают точную дату начала и окончания работы; — способ, каким будут оплачиваться подрядные работы, снова-таки с указанием порядка оплаты и конкретных сроков;

— создается конкретный список работ либо услуг, которые подрядчик будет обязан выполнить; — не менее важная деталь: порядок сдачи и приема исполненных работ, который оговаривается тоже и описывается впоследствии в договоре подряда юридических или физических лиц;

Узнайте к чему:  Помощь в решении проблем с кредитной задолженностью

— конкретные требования к качеству исполняемых работ также довольно детально необходимо описать в договорах подряда, чтобы не могло впоследствии появиться разногласия на такой почве; — описанию ответственности, обязанностей, прав подрядчика и заказчика уделяется особенное внимание, при этом описываются санкции, которые можно применить в отношении стороны, которая допустила нарушение этого договора.

Образец агентского договора подряда

Например, застройщик может поручить подрядчику подыскать покупателя на одну из квартир.

Самый наглядный пример использования такого рода отношений — это оказание услуг агентствами недвижимости, туристическими или юридическими компаниями.

Выражение может иметь как в отдельном договоре так и в доверенности одного лица на другого. При этом полномочия могут иметь общий характер. Условия оформления агентского В нем могут содержаться моменты, касающиеся рекламных компаний, продвижения темы, сервиса, все это будет влиять на рабочее помещение, внешний вид его и персонала, предпродажное обслуживание клиентов и так далее.

Может содержать в себе следующие ограничения:

  • в правах доверителя заключать аналогичный договор с другими агентами;
  • в праве доверителя заниматься такой же деятельностью на той же территории;
  • для агента по заключению соглашений с другими лицами, распространяющее свое действие на эту же территорию.

Оплатить расходы Агента в порядке, согласованном сторонами в ст.

3. Цена договора и порядок осуществления расчетов 3.1.

Расходы Агента включают в себя: — стоимость ремонта Основных средств, установленную в договоре подряда, заключаемом Агентом с Подрядчиком во исполнение настоящего договора; — стоимость транспортировки Основных средств от Подрядчика к Принципалу;

В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.5.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 5.5.

Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.5.1, и их последствия продолжают действовать более , стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

6.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему. 7.1.

По сделке Агента с третьим лицом от имени и за счет Принципала, права и обязанности приобретает Принципал. 1.3. Перечень действий, совершаемых Агентом во исполнение настоящего Договора, приведен в ст.

2.1. Принципал обязуется не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, в отношении действий, совершаемых Агентом и указанных в ст.3 настоящего Договора. 2.2. Принципал несет расходы по оплате услуг организаций, указанных в ст.

Узнайте к чему:  Налог на торговлю табачными изделиями

3, путем оплаты счетов Агента, с указанием сумм, утвержденных соответствующим Отчетом. 3.1. Агент обязуется не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров (соглашений), которые должны исполняться в части, являющейся предметом настоящего договора.

3.2. Агент действует в интересах Принципала в части осуществления преддоговорных переговоров и согласования сделки, в соответствии с п.1.1. настоящего договора. 3.3. Агент обязуется по мере исполнения им обязанностей по агентскому договору представлять письменный отчет о проделанной работе.

3.4. Агент имеет право на возмещение расходов в соответствии с п.3.5., которые Принципал обязуется оплатить в размере, в сроки и в порядке, установленные ст.4 настоящего Договора 4.1. Необходимые доказательства расходов, произведенных Агентом за счет Принципала и подлежащих возмещению последним Агенту, должны быть приложены к Отчету Агента. 5.3. Настоящий агентский договор может быть прекращен вследствие следующих обстоятельств:

  • отказа Агента или Принципала от дальнейшего исполнения условий договора с уведомлением об отказе в письменном виде за дней;
  • ликвидации юридического лица – Агента.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения всех обязательств по договору. 5.6. Прекращение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

5.7. Настоящий агентский договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

1.2. По сделке Агента с третьим лицом от имени и за счет Принципала, права и обязанности приобретает Принципал. 1.3. Перечень действий, совершаемых Агентом во исполнение настоящего Договора, приведен в ст.3 настоящего Договора.

2.1. Принципал обязуется не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, в отношении действий, совершаемых Агентом и указанных в ст.3 настоящего Договора.

2.2. Принципал несет расходы по оплате услуг организаций, указанных в ст.3, путем оплаты счетов Агента, с указанием сумм, утвержденных соответствующим Отчетом. 3.1. Агент обязуется не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров (соглашений), которые должны исполняться в части, являющейся предметом настоящего договора.

По договору строительного подряда одна сторона (Подрядчик) по заданию другой стороны обязуется построить объект либо выполнить иные строительные работы и сдать результат работ другой стороне (Заказчику), а последний обязуется принять результат и оплатить.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

  • Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
  • Как понять, что коллектив вас не уважает На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
  • Офисные хроники или как противостоять сплетням Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
  • Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Узнайте к чему:  Трудовой договор с мигрантом — Имигрант

_______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.1.

Агентский договор по поиску подрядчика

По настоящему договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по Поручению Принципала от его имени, в его интересах и за его счёт следующие фактические и юридические действия: 2.2.

Агент не вправе/вправе привлекать субагентов. 2.3. Агент не вправе/вправе заключать аналогичные настоящему договоры с третьими лицам.

2.4. Принципал не вправе/вправе заключать аналогичные настоящему договоры с третьими лицами.

3.1.1. Исполнять поручение в соответствии с указаниями Принципала. 3.1.2. В срок не позднее следующего дня после заключения Договора подряда с тем или иным Клиентом уведомлять об этом Принципала и передавать ему заключённый Договор и все необходимые документы.

3.1.4.

Источник: https://fileddl.info/agentskiy-dogovor-poisk-podryadchika/

Агентский договор по строительству образец

Агентский договор в строительстве

Принципал», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Предметом настоящего агентского договора является осуществление Агентом от имени и по поручению Принципала, в его интересах и за счет Принципала проведения переговоров по согласованию сделки на выполнение строительно-монтажных работ по устройству ограждающих конструкций котлована из буронабивных свай с заполнением межсвайного пространства на объекте «Строительство жилого дома с подземным гаражом, расположенном по адресу: . 1.2.

По сделке Агента с третьим лицом от имени и за счет Принципала, права и обязанности приобретает Принципал. 1.3. Перечень действий, совершаемых Агентом во исполнение настоящего Договора, приведен в ст.3 настоящего Договора.

Если в договоре про НДС вообще ничего не будет написано, суд может посчитать, что вознаграждение указано с учетом налога. В таком случае агент получит свою оплату в меньшем размере, чем рассчитывал. Изменение и расторжение агентского договора Порядок изменения или прекращения агентского договора регулируется общими нормами гражданского законодательства.

Таким же образом решается и расторжение сделки через суд. Что касается одностороннего прекращения договорных отношений, то по общему правилу (п. 1 ст. 310 ГК РФ) оно не допускается. Исключение составляют причины, предусмотренные законодательством.
Так, ст.

1010 ГК РФ содержит ряд норм, которые могут стать основанием для одностороннего отказа от договора:

  1. Если сделка заключена на неопределенный срок. Порядок такого прекращения не прописан в гл. 52 ГК РФ, но в силу ст.

Агентский договор строительство образец

Если при предложении более выгодных условий он не может немедленно связаться с Принципалом, чтобы получить от него указания, Агент вправе отойти от указаний Принципала и принять самостоятельное решение, известив об этом при первой же возможности Принципала. При этом все выгоды от такой сделки получает Принципал. 2.5.

По договору на оказание услуг, указанному в п.1.

3 настоящего Договора, а также по любым другим договорам, заключаемым Агентом во исполнение настоящего поручения, заключаемым Агентом от своего имени, но за счет Принципала, приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в этих договорах или вступал с контрагентами по этим договорам в непосредственные отношения по их исполнению.

2.6. Агент не вправе в целях исполнения договора заключать субагентский договор с другим лицом без письменного согласия Принципала. 2.7.

Агент действует в интересах Принципала в части осуществления преддоговорных переговоров и согласования сделки, в соответствии с п.1.1. настоящего договора. 3.3. Агент обязуется по мере исполнения им обязанностей по агентскому договору представлять письменный отчет о проделанной работе. 3.4. Агент имеет право на возмещение расходов в соответствии с п.3.5., которые Принципал обязуется оплатить в размере, в сроки и в порядке, установленные ст.

4 настоящего Договора 3.5.

Агент имеет право на вознаграждение, которое Принципал обязуется оплатить в размере, в сроки и в порядке, установленные ст.4 настоящего Договора, при условии полного исполнения агентского поручения на основании утвержденного Отчета Агента, а также на возмещение расходов по исполнению настоящего договора. 3.6.

Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео По агентскому договору подряда агент за плату от принципала обязуется привлекать заказчиков (подрядчиков) для заключения сделки подряда. На странице можно скачать образец агентского договора на заключение договора подряда.

Скачать пакет документов Дата актуализации: 2018-03-20 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Агентские договоры Агентский договор подряда Мы предлагаем Конструктор документов FreshDoc.ru, который используется для упрощения и ускорения составления договоров, а также их учета, хранения и согласования.

Важно

Благодаря нашей программе вы можете составить и скачать готовый агентский договор на заключение договора подряда. Наш сервис легко интегрируется с любой системой (CRM, СЭД и т. Д. ). Именно по этому многие выбирают наш конструктор.

Договор прекращается по основаниям и в порядке, установленном законодательством. Российской Федерации. 6.2. Настоящий договор составлен на двух языках – английском и русском. В случае расхождения в условиях Договора, изложенных в английском и русском текстах, стороны будут руководствоваться текстом договора на русском языке.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Принципал

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Агент

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас.
ГК РФ сторона обязана известить о своем решении не менее чем за 30 дней до дня расторжения соглашения.

  • В случае смерти агента или признании его без вести пропавшим. Также прекращаются отношения, когда исполнитель теряет свою дееспособность полностью или частично.
  • Если агент — индивидуальный предприниматель признан банкротом, в связи с чем не может продолжать оказывать услуги агентирования.
  • *** Итак, в зависимости от вида агентирования к нему могут применяться нормы о поручении или комиссии. Агентский договор всегда возмездный, но вознаграждение должно быть соразмерно результату оказанной услуги.

Источник: https://advokat-na-donu.ru/agentskij-dogovor-po-stroitelstvu-obrazets/

Рекомендуем!  Как изменить ОКВЭД ИП?
PRPR.SU - Интернет журнал
Добавить комментарий

4 × три =